+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Оплата работ ежемесячно равными долями образец договора

Оплата работ ежемесячно равными долями образец договора

Типовой вариант договора с сайта компании АСК Адвокат Качества — контроль качества строительных работ, технический надзор, проверка смет. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по заданию Заказчика оказать последнему определенные услуги, совершить определенные действия, либо осуществить определенную деятельность по техническому надзору за строительством объекта Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядных организаций. В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Договором мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по договору строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций, но участвует в осуществлении тендера подрядчиков для завершения строительства. От имени Заказчика добросовестно и качественно осуществлять контроль за стоимостью внутренних ремонтно-отделочных работ в рамках настоящего Договора.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению информационно-рекламного блока, содержащего текстовые ссылки, на сайте www.

Пример договора аренды рекламных мест для размещения ссылок

Типовой вариант договора с сайта компании АСК Адвокат Качества — контроль качества строительных работ, технический надзор, проверка смет. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по заданию Заказчика оказать последнему определенные услуги, совершить определенные действия, либо осуществить определенную деятельность по техническому надзору за строительством объекта Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядных организаций.

В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Договором мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по договору строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций, но участвует в осуществлении тендера подрядчиков для завершения строительства.

От имени Заказчика добросовестно и качественно осуществлять контроль за стоимостью внутренних ремонтно-отделочных работ в рамках настоящего Договора. В этих целях Исполнитель выполняет следующие виды работ:. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения в рамках настоящего Договора.

Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Договора. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Заказчику в рамках настоящего Договора.

Если оплата услуг Исполнителю задерживается более чем на три рабочих дня, с учетом числа оплаты, указанного в п. В случае существенного изменения объема выполняемых работ и действий Исполнителя по настоящему Договору, размер вознаграждения Исполнителя, указанный в п. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует согласно срока, указанного в п.

Исполнитель приступает к выполнению работ по Договору после предоплаты надлежащего вознаграждения в соответствии с п. В случае окончания срока Договора, указанного в пункте 1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон при невыполнении одной из Стороной своих обязательств. Любая из Сторон, намеревающаяся отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана письменно известить об этом другую сторону не менее чем за 2 рабочих дня по адресу, указанному в Договоре.

Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения. Заказчик изначально освобождает Исполнителя от обязательств участия в отношениях Заказчика с третьими лицами по поводу предмета настоящего Договора за исключением случаев, непосредственно предусмотренных действующим законодательством РФ.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случаях несоблюдения Заказчиком условий Договора. Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, предоставленных Заказчиком и содержащих недостоверные сведения.

Возражения Заказчика против содержания отчета в целом или части, не могут рассматриваться в качестве основания расторжения Договора или отказа от приемки и оплаты работ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут разрешать путем переговоров.

Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

Стороны обязаны оперативно информировать друг друга об изменении своего местонахождения, телефонов и иных реквизитов.

Договор строительного подряда указанный в п. В течение 3 трех календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности РКУТЭ к приемке, осмотреть и принять результат выполненных Подрядчиком работ, путем подписания Акта приема-передачи РКУТЭ Приложение , а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить Подрядчику мотивированный отказ от приемки в письменном виде, с указанием перечня допущенных Подрядчиком отступлений от договора недостатков, ухудшающих результат работы.

Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 12 Двенадцать месяцев. В случае если Заказчик не подписывает Акт приема-передачи РКУТЭ Приложение и не предоставляет мотивированного отказа в подписании вышеуказанного акта в течение трех календарных дней, с момента получения уведомления Заказчиком, работы считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком без замечаний.

Заказчик, в случае, если он разрабатывал проектно-сметную документацию и производил подготовительные работы по проекту, перед монтажом установкой РКУТЭ самостоятельно. Проценты за предоставление рассрочки начисляются и уплачиваются по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату внесения основного платежа.

Произвести работы, предусмотренные настоящим Договором в объеме и в сроки установленные настоящим Договором и приложениями к нему и передать их результат Заказчику. При неисполнении этих обязательств в срок не более 90 дней с момента их получения, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены определяются на основании утвержденных смет, являющихся неотъемлемой частью соответствующих Дополнений. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

Договора, сопроводительная документация которого включает: 1 накладную Покупателя на возвращаемый товар;2 доверенность;3 заявление на имя Покупателя, подписанное потребителем собственноручно;4 ксерокопию кассового чека, подтверждающего продажу товара потребителю;5 ксерокопию товарной накладной, подтверждающей передачу товара потребителю. Покупатель обязан за свой счет и своими средствами осуществить доставку возвращаемого товара, указанного в п. Для выполнения работ, предусмотренных п. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Москва, Ул. Аргуновская, д. Москва, ул.

Менжинского, д. Подробности Если стороны согласовали, что оплата работы производится несколькими частями, необходимо определить срок внесения каждой части платежа и ее размер, который может выражаться в процентах от цены работы или в сумме денежных средств. Стороны могут указать эти данные в графике платежей, который будет являться приложением к договору. Оплата по договору производится в следующем порядке: В течение 3 дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик производитавансовый платеж в размере 75 процентов от общей стоимости работ, что составляет руб.

После полного завершения работ не позднее 3-х дней после подписания Заказчиком акта приемки работ ф. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика акта приемки работ ф. КС-2, КС Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик обязуется: 2. Приступить к выполнению работ не позднее дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.

Выполнить свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора. Произвести приемку и оплату Работ, в порядке, предусмотренном Договором. Заказчик вправе вносить изменения в состав работ, которые, по его мнению, необходимы. В этом случае, он обязан направить в адрес Подрядчика письменное распоряжение с указанием:. Система уникальна тем, что дает возможность всем без исключения даже с небольшими доходами гражданам Казахстана решить свои жилищные проблемы.

Приняв решение о заключении договора о жилстройсбережениях с Банком, Вы можете обратиться к нашим агентам, которые полностью проконсультируют Вас по всем вопросам и помогут заключить договор о жилстройсбережениях.

Для заключения договора о жилстройсбережениях требуется минимальный пакет документов оригиналы для заключения договора о жилстройсбережениях: удостоверение личности, содержащее данные ИИН; При заключении договора на ребенка дополнительно предоставляется свидетельство о рождении ребенка.

Первоначальный взнос зачисляется на сберегательный счет клиента. Если у Вас уже есть банковский кредит в одном из банков, ранее полученный на улучшение жилищных условий приобретение, строительство и ремонт жилья и т.

Для этого необходимо: 1 Иметь заключенный с Жилстройсбербанком договор о жилстройсбережениях на договорную сумму в размере не менее необходимой суммы кредита. Регистрация договора залога в государственном регистрирующем органе; 6 шаг. Передача в Банк страхового договора полиса и оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, предоставляемые клиентом в качестве залогового обеспечения; 7 шаг.

Выдача займа. В качестве залога Банком принимаются: 1 деньги заемщика или третьего лица, находящиеся на счете в Банке; 2 недвижимость жилая недвижимость, земельный участок , принадлежащая заемщику или третьему лицу на праве собственности.

Получение консультации у менеджера Банка. При консультации разъясняются все условия кредитования, осуществляется предварительный расчет платежеспособности, клиенту предоставляется перечень необходимых документов; 2 шаг.

Однако на практике суды отказывают во взыскании такой оплаты, поскольку постановка условия о выплате вознаграждения в зависимость от указанных выше событий противоречит статьям и Гражданского кодекса РФ постановления Конституционного суда РФ от 23 января г. Доступен для скачивания! Узнайте сейчас: 3 проблемы, из-за которых контроллеры признают доплаты и надбавки незаконными 10 подсказок бухгалтеру: как распознать поддельный больничный и принять меры Образец справки, без которой сотруднику не выдадут дубликат больничного Как оформить и оплатить работу по инвентаризации, чтобы не оштрафовали Отпуск начинается в субботу.

Это устроит и сотрудника, и учреждение Это образовательные услуги и большая часть услуг связи п. В таком случае оплата производится в разумный срок после оказания услуг в полном объеме или в течение семи дней с момента предъявления требования исполнителем п.

Иначе заказчику придется уплатить проценты по статье Гражданского кодекса РФ или договорную неустойку за просрочку оплаты услуг по статье Гражданского кодекса РФ.

Однако во взыскании договорной неустойки исполнителю может быть отказано, если суд не сможет установить период просрочки постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28 октября г. В наиболее общем виде суть лизинговой сделки состоит в следующем. Лизингополучатель, у которого нет свободных финансовых средств, обращается в лизинговую компанию с деловым предложением о заключении лизинговой сделки, согласно которой лизингополучатель выбирает продавца, располагающего требуемым имуществом, а лизингодатель приобретает его в собственность и передает лизингополучателю во временное владение и пользование за оговоренную в договоре плату.

По окончании срока лизингового договора в зависимости от его условий лизингополучатель может: купить объект сделки, но по остаточной стоимости; заключить новый договор; вернуть объект сделки лизинговой компании. Приемка товара. Обязанности по приемке оборудования возлагаются на лизингополучателя. Поставщик, как правило, осуществляет монтаж и ввод в эксплуатацию объекта сделки.

По окончании работы составляется протокол приемки, свидетельствующий о фактической поставке оборудования, его монтаже и вводе в действие без претензий к поставщику. Протокол приемки подписывается всеми участниками лизинговой операции. Подписание лизингового договора. В целях получения необходимого оборудования лизингополучатель представляет лизинговой компании заявку на аренду, в которой указываются вид имущества, его характеристики и срок пользования им, поставщик предприятие-изготовитель.

В заявке также содержатся данные, характеризующие производственную и финансовую деятельность лизингополучателя. После анализа представленных сведений лизинговая компания принимает решение, доводит его до сведения лизингополучателя с приложением общих условий лизингового контракта и одновременно информирует поставщика оборудования о намерении лизинговой компании приобрести оборудование.

Лизингополучатель, ознакомившись с общими условиями лизингового соглашения, высылает лизингодателю письмо с подтверждением-обязательством и подписанным экземпляром общих условий договора, приложив к нему бланк заказа на оборудование. Этот документ составляется фирмой-поставщиком и визируется лизингополучателем. Стоимость дополнительных услуг по соглашению сторон может включаться в лизинговые платежи.

Это дает возможность лизингополучателю пользоваться льготами по налогу на прибыль. В то же время необходимость уплаты налога на добавленную стоимость по лизинговым платежам который затем возмещается при уплате НДС за реализованные услуги увеличивает потребность лизингополучателя в оборотных средствах, а необходимость уплаты НДС по приобретаемому оборудованию который затем возмещается при вводе оборудования в эксплуатацию аналогично сказывается на оборотных средствах лизингодателя.

Ежемесячная Оплата Равными Долями в Договоре.

Ежемесячная Оплата Равными Долями в Договоре

Произвольная ссылка:. Главная страница библиотеки Разработан на основе типовых форм, утвержденных Постановлением Государственного арбитража СССР от 22 октября г. Общие положения 1. Заказчик обязуется принять и надлежаще оплатить выполненные работы. Заказчик ведет журнал по учету рабочего состояния техники и предоставляет его Исполнителю для внесения записей о выполненных работах. Записи в журнале учитываются при составлении актов о невыполнении или некачественном выполнении работ.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Владельческий контроль: корпоративный договор, залог доли, опцион

.

.

.

.

.

.

.

Госарбитража СССР от № 21) образец заполнения договора. Наименование техники и выполняемых работ определяется в "Перечне Оплата выполненных Исполнителем работ по техническому обслуживанию техники производится Заказчиком ежемесячно равными долями в размере.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. taiscatthistli

    Хоррший адвокат от плохого отличается только тем ,что знает с кем нужно решать .От никому не знакомого человека судья деньги не возьмет-там свой круг общения-все всех знают.

  2. coupdownnashu

    В плане уголовного процесса такую дичь продвигает, какие 2 вызова, какое решение обэп по налоговому составу принимает омг

  3. abenmic69

    Адвоката тоже въебут и заберут тот телефон, который вы ему отдали.

  4. harkvide

    Тогда никому нас не сломать!